2015年一級建造師《工程法規(guī)》精選試題三

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校一級建造師考試頻道，為方便各位一級建造師考生更好的備考2015年一級建造師考試，特地整理一級建造師考試相關試題，并附參考答案與解析，本文為2015年一級建造師《工程法規(guī)》精選試題三；希望各位一級建造師考生通過做練習題提高自己。

    最新推薦： 一級建造師?精彩授課視頻免費學習

    課程推薦： 2015年招生方案

　　一、單項選擇題(共70題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意)

　　1.不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由( )裁決。

　　A.國務院主管部門 B.最高人民法院 C.國務院 D.全國人大常委會

　　【答案】C

　　【解析】P6“(五)需要由有關機關裁決適用的情況”第2段。

　　2.某施工設備經(jīng)銷商規(guī)定其業(yè)務員按合同價5%提取獎金。業(yè)務員王某在與施工企業(yè)洽談時提出，合同定價遵守公司規(guī)定，但王某本人按每臺50元補貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補貼款入賬。王某行為的法律定性是( )。

　　A.合法行為 B.無權代理 C.不正當競爭 D.濫用代理權

　　【答案】A

　　【解析】原題為2006年司法考試卷三第5題。本題重點其實是考核《反不正當競爭法》第八條(教材P92“三、投標人以行賄手段謀取中標”第2行)，非為考核無權代理或濫用代理權。由于反不正當競爭法不屬于大綱要求內(nèi)容，本題應作為超綱題對待。

　　注意“賬外暗中”給予對方回扣的，作為受賄處理。本案的補貼如實入賬，不得視為不正當競爭行為。

　　3.被代理人因為向代理人授權不明確而給第三人造成的損失，應( )。

　　A.由被代理人向第三人承擔責任，代理人承擔連帶責任

　　B.由被代理人獨自向第三人承擔責任

　　C.由第三人自己承擔損失

　　D.由代理人獨自向第三人承擔責任

　　【答案】A

　　【解析】P16倒數(shù)第4段。

　　4.施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押，向銀行借款100萬元，后來施工企業(yè)無力還貸，經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣，拍得的價款為150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實現(xiàn)抵押權的費用為10萬元，則拍賣后應返還施工企業(yè)的款項為( )萬元。

　　A.10 B.20 C.30 D.50

　　【答案】B

　　【解析】P37“(三)抵押的效力”第一段。拍賣所得為150萬元。抵押權人就主債權100萬元，利息及違約金20萬元，實現(xiàn)抵押權的費用10萬元優(yōu)先受償。

　　5.建設單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同，約定建設單位向該企業(yè)支付用地費用，該企業(yè)向建設單位提供場地。在此合同中，建設單位擁有的權利是( )。

　　A.相鄰權 B.地役權 C.土地出租權 D.建設用地使用權

　　【答案】B

　　6.施工企業(yè)購買材料設備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權扣留足以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是( )。

　　A.抵押權 B.質權 C.留置權 D.所有權

　　【答案】C

　　7.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，屬于建筑業(yè)企業(yè)資質序列的是( )

　　A工程總承包 B專業(yè)分包 C專業(yè)承包 D勞務承包

　　【答案】C

　　【解析】P59正中間“(一)施工企業(yè)的資質序列”第一段。我國只有施工總承包資質，沒有工程總承包資質;只有專業(yè)承包，沒有專業(yè)分包;只有勞務分包，沒有勞務承包。

　　8、資質許可機關的上級機關，根據(jù)利害關系人的請求或者依據(jù)職權，可以撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質的情形是( )

　　A、企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的

　　B、資質許可機關超越法定職權作出準予建筑業(yè)企業(yè)資質許可的

　　C、企業(yè)將承包工程轉包或違法分包的

　　D、企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的

　　【答案】B

　　【解析】P79倒數(shù)第3段。

　　9. 安全生產(chǎn)許可證的有效期為( )年

　　A、1 B、2 C、3 D、5

　　【答案】C

　　【解析】P213倒數(shù)第5行。

　　10、施工企業(yè)與保險代理人張某簽署了蓋有保險公司印章的工程保險合同，并足額繳付了保費，但張某表示需將保費交回公司后才能簽發(fā)保單，后施工企業(yè)發(fā)生保險事故要求賠償時，保險公司稱張某已離職，且其未將保險合同和保費交回公司。關于該案中責任承擔的說法，正確的是( )。

　　A、張某應當向施工企業(yè)賠償損失

　　B、施工企業(yè)補繳保費后，保險公司方可賠償損失

　　C、保險公司找到張某追回保費后，方可給予施工企業(yè)賠償

　　D、保險公司應當支付保險金，并可向張某追償

　　【答案】D

　　【解析】原題為2008年司法考試四川災區(qū)延期考試卷三31題，考核表見代理。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道及考試論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　編輯推薦：

    一級建造師注冊相關問題答疑【匯總】

    2015年一級建造師《工程經(jīng)濟》精選考點匯總

    2015年一級建造師《工程經(jīng)濟》考點預習100條

    交流互動：一建微博|微信edu24ol_jzs1|QQ群72421116|各地一建QQ群

　　11.下列責任種類中，屬于行政處罰的是( )

　　A、管制 B、賠償損失 C、返還財產(chǎn) D、罰款

　　【答案】D

　　【解析】P45~46，A屬于刑罰，BC屬于民事責任，D屬于行政處罰。民事責任、行政責任、刑事責任種類的區(qū)分，每年考1分。

　　12、施工企業(yè)根據(jù)材料供應商寄送的價目表發(fā)出了一個建筑材料采購清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達材料供應商處，則該取消通知從法律上稱為( )

　　A、要約撤回 B、要約撤消 C、承諾撤回 D、承諾撤消

　　【答案】A

　　【解析】P117第一行。價目表為要約邀請，而材料采購單為要約。取消的通知先于要約達到或與要約同時到達，為要約撤回。從今年教材和命題情況看，建造師考試對要約、承諾法律行為的要求已經(jīng)大幅降低。

　　13.工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設的( )標準。

　　A.推薦性 B.國家 C.強制性 D.行業(yè)

　　【答案】C

　　【解析】P256“(一)”第1段，2010年剛剛考過的點。

　　14、某建設工程項目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，負責向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、建設行政主管部門或其他有關部門上報的是( )

　　A、現(xiàn)場施工人員 B、分包單位 C、建設單位 D、總承包單位

　　【答案】D

　　【解析】P220倒數(shù)第3行，必考。

　　15.王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補休。公司應當向王某支付加班費合計( )元。

　　A、560 B、1360 C、800 D、1120

　　【答案】B

　　【解析】P148第3段。休息日安排勞動者加班，應支付不低于200%的工資報酬;法定節(jié)假日安排工作的，支付不低于300%的工資報酬。

　　16. 根據(jù)《民事訴訟法》，申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間( )

　　A、6個月 B、1年 C、2年 D、3年

　　【答案】C

　　【解析】P330倒數(shù)第6行。

　　17.根據(jù)《勞動合同法》，在勞務派遣用工方式中，訂立勞務派遣協(xié)議的主體是( )

　　A派遣單位與用工單位

　　B用工單位與勞動者

　　C用工單位與當?shù)厝嗣裾?/p>

　　D派遣單位與勞動者

　　【答案】A

　　【解析】P144“(二)勞動合同與勞務派遣協(xié)議”第2段第一句。注意，本題是考核勞務派遣協(xié)議的主體，不是考核勞動合同的主體。

　　18.對于土方開挖工程，施工企業(yè)編制專項施工方案后，經(jīng)( )簽字后實施。

　　A、施工企業(yè)項目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師 B、施工企業(yè)技術負責人、建設單位負責人

　　C、施工企業(yè)技術負責人、總監(jiān)理工程師 D、建設單位負責人、總監(jiān)理工程師

　　【答案】C

　　【解析】P229正中間“二、編制安全專項施工方案”第2行尾巴。本段落為命題熱點，有三個要點應把握，輪番命題：哪兩個人簽字?哪三類專項施工方案要經(jīng)過老師論證?誰組織老師論證?

　　19、關于建設工程分包的說法，正確的是( )

　　A、勞務作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設單位認可 B、承包單位可將其承包的全部工程進行分包

　　C、建設工程主體結構的施工可以分包 D、建設單位有權直接指定分包工程的承包人

　　【答案】A

　　【解析】P103倒數(shù)第6行。

　　20.某施工合同中約定設備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設單位要求施工企業(yè)購買某品牌設備，理由是該品牌設備的生產(chǎn)商與建設單位有長期合作關系，關于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是( ).

　　A.施工企業(yè)應同意建設單位自行采購

　　B.設計單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受

　　C、建設單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受

　　D、施工企業(yè)可拒絕建設單位的要求

　　【答案】D

　　【解析】P99“1Z302020建設工程承包制度”第4段。

　　31.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個月內(nèi)還清。協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是()

　　A、甲可向法院申請恢復原判決的執(zhí)行

　　B、甲應向乙住所地法院提起民事訴訟

　　C、由法院執(zhí)行和解協(xié)議

　　D、由法院依職權恢復原判決的執(zhí)行

　　【答案】A

　　【解析】P323正中間“(三)執(zhí)行和解”，考過4、5次了。

　　32.甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同,并設定定金條款,則定金的最高限額應為( )萬元.

　　A、10 B、30 C、50 D、20

　　【答案】D

　　【解析】P38正中間“四、定金”的第2段最后一句。命題熱點。

　　33.在全國重點文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)( )批準。

　　A縣級人民政府 B省級人民政府 C國務院 D省級文物行政部門

　　【答案】B

　　【解析】P207“(三)在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶從事建設活動的相關規(guī)定”第5~6行。

　　34. 關于建設工程施工承包聯(lián)合體的說法，正確的是( )

　　A. 聯(lián)合體的資質等級按照聯(lián)合體中資質等級較高的單位確定

　　B. 聯(lián)合體屬于非法人組織

　　C. 聯(lián)合體各方獨立承擔相應的責任

　　D. 聯(lián)合體的成員可以對同一工程單獨投標

　　【答案】B

　　【解析】P93~94.

　　35.根據(jù)《建筑法》，領取施工許可證后因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，關于申請延期的說法，正確的是( )

　　A延期每次不超過3個月

　　B應當由施工企業(yè)提出申請

　　C延期沒有次數(shù)限制

　　D超過延期時限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效

　　【答案】A

　　【解析】P53倒數(shù)第2段。

　　36、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，注冊機關對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為( )。

　　A、同時受聘于兩個或兩個以上單位的

　　B、被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的

　　C、因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年的

　　D、年齡超過60歲的

　　【答案】B

　　【解析】P73倒數(shù)第一段。

　　37.某建設工程施工項目招標文件要求中標人提交履約擔保，中標人拒絕提交，則應( )。

　　A、按中標無效處理 B、視為放棄投標 C、按廢標處理 D、視為放棄中標項目

　　【答案】D

　　【解析】P96最上面“三、履約保證金”第三行。

　　38、關于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是( )。

　　A、國家對環(huán)境噪聲污染嚴重的落后設備實行淘汰制度

　　B、土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝

　　C、打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間禁止施工

　　D、在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。

　　【答案】A

　　【解析】P184，BC考核(一)第2段，A考核(二)第2段，D考核(三)第1段。

　　39、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認可，但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質量未達到合同約定的要求，則關于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法，正確的是( )。

　　A、費用和工期損失全部由承包商承擔 B、費用和工期損失全部由業(yè)主承擔

　　C、費用由承包商承擔，工期給予順延 D、費用由業(yè)主承擔，工期不順延

　　【答案】A

　　【解析】P120倒數(shù)第1行，本題與06年二級32題幾乎完全一樣。

　　40、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方?jīng)]有按期付款，承包方欲請求法院保護其民事權利，該訴訟時效期間應從(　　)之日算起

　　A、第一次付款期限屆滿　　　B、最后一次付款期限屆滿

　　C、每次付款期限屆滿　　　　D、提交工程款支付申請

　　【答案】B

　　【解析】P315倒數(shù)第3段。

　　41.因企業(yè)分立而新設立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質等級應按( )。

　　A.原企業(yè)的資質等級確定 B.降低一級原企業(yè)的資質等級確定

　　C.最低資質等級核定 D.實際達到的資質條件核定

　　【答案】D

　　【解析】P62“3.企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制的資質辦理”第2段。

　　42、《安全生產(chǎn)許可證條例》的直接上位法立法依據(jù)是( )

　　A、安全生產(chǎn)法 B、憲法 C、建筑法 D、建設工程安全生產(chǎn)管理條例

　　【答案】A

　　【解析】超綱，《安全生產(chǎn)許可證條例》第一條規(guī)定：“為了嚴格規(guī)范安全生產(chǎn)條件，進一步加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關規(guī)定，制定本條例。”這題如果改為“建設部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》的直接上位法依據(jù)”，那就漂亮了，而且教材上P212倒數(shù)第2段有。

　　43、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請求法院判決建設單位返還墊資及利息時，根據(jù)相關法律規(guī)定可以預見的判決結果是( )。

　　A.返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息

　　B、認定墊資違法，利息予以沒收

　　C、返還墊資但不支付利息

　　D、返還墊資并雙倍支付利息

　　【答案】C

　　【解析】P124“4.工程墊資的處理”。

　　44、建設單位應自建設項目投入試生產(chǎn)之日起( )個月內(nèi)，向有關部門申請該建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施竣工驗收。

　　A、3 B、1 C、2 D、5

　　【答案】A

　　【解析】P290“三、建設工程環(huán)?？⒐を炇?rdquo;第2段。

　　45. 某施工合同約定按固定價結算工程價款。完工后雙方無法就調(diào)價問題達成一致，施工企業(yè)起訴并請求進行造價鑒定 。關于該案鑒定的說法，正確的是( )

　　A、鑒定申請應當在庭審結束前提出 B、鑒定報告由造價主管部門出具

　　C、法院對鑒定請求不予支持 D、鑒定期間計入審限

　　【答案】C

　　【解析】超綱?？己俗罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P于審理建設工程施工合同糾紛適用法律問題的解釋》(法釋(2004)14號)第二十二條：“當事人約定按照固定價結算工程價款，一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定的，不予支持”。新教材已經(jīng)刪除該知識點。

　　A錯，當事人申請司法鑒定，應在舉證期限內(nèi)提出;B錯，司法鑒定應當由當事人共同委托或法院委托的司法鑒定機構作出;D錯，鑒定期間不計入審限(超綱)。

　　46. 仲裁裁決書自( )之日起發(fā)生法律效力。

　　A. 發(fā)出 B. 當事人收到 C. 申請撤銷期限屆滿 D. 作出

　　【答案】D

　　【解析】P329“四、仲裁裁決”第一段最后一句。

　　47. 甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁，乙申請財產(chǎn)保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設備，仲裁委員會對乙的申請的處理，正確的是( )

　　A、將乙的申請?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑壏ㄔ翰枚?/p>

　　B、不予受理，告知乙直接向有關法院提出申請

　　C、將乙的申請?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚?/p>

　　D、審查后，直接作出裁定，由設備所在地的法院執(zhí)行

　　【答案】A

　　【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件的證據(jù)、財產(chǎn)保全”第一段。為2005年司法考試卷三第47題，原題為“中國甲公司與某國乙公司”，題目都抄錯了，這里如果不是涉外仲裁，應選擇C。

　　民訴258條：“當事人申請采取財產(chǎn)保全的，中華人民共和國的涉外仲裁機構應當將當事人的申請，提交被申請人住所地或財產(chǎn)所在地的中級人民法院裁定。”

　　48、張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托李律師全權代理訴訟，但未作具體的授權。則李律師在訴訟中有權實施的行為是( )。

　　A、提起反訴 B、提出和解 C、提出管轄權異議 D、部分變更訴訟請求

　　【答案】C

　　【解析】P309案例上一段。

　　49.在建工程的建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工企業(yè)承擔連帶責任。該責任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于( )之債。

　　A.侵權 B.合同 C.無因管理 D.不當?shù)美?/p>

　　【答案】A

　　50.甲公司向乙公司訂作一批預制板，乙開工不久，甲需要將預制板加厚，遂要求乙停止制作。關于甲權利義務的說法，正確的是( )

　　A、甲應支付相應部分報酬 B、甲不得中途要求乙停止制作

　　C、甲應支付全部約定報酬 D、甲不用賠償乙的損失

　　【答案】A

　　【解析】P161最下面“3.依法賠償損失的義務”第一行。

　　51.當分包工程發(fā)生安全事故給建設單位造成損失時，關于責任承擔的說法，正確的是( )

　　A、建設單位可以要求分包單位和總承包單位承擔無限連帶責任

　　B、建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利

　　C、總承包單位承擔責任超過其應承擔份額的，有權向有責任的分包單位追償

　　D、分包單位只對總承包單位承擔責任

　　【答案】C

　　【解析】P101“四、總分包的連帶責任”，這題每年都考，但是有越出越爛的跡象。

　　52.某建設工程項目中標人與招標人簽訂合同并備案的同時，雙方針對結算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協(xié)議。后雙方因計價問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時應該( )作為結算工程款的依據(jù)。

　　A、雙方達成的補充協(xié)議

　　B、雙方簽訂的備案合同

　　C、類似項目的結算價格

　　D、市場的平均價格

　　【答案】B

　　【解析】P87“(九)簽訂合同”第2段第4行。第一年考核陰陽合同，這是最簡單的考法。今后會逐步深入。

　　53、某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。建議單位在申請領取施工許可證時，應當?shù)轿坏慕ㄔO資金原則上不得少于( )萬元。

　　A、100 B、200 C、1000 D、600

　　【答案】D

　　【解析】P52倒數(shù)第一段。

　　54、關于設計單位的權利的說法，正確的是( )。

　　A、為節(jié)約投資成本，設計單位可不依據(jù)勘察成果文件進行設計

　　B、有特殊要求的專用設備，設計單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應商

　　C、設計單位有權將所承攬的工程交由資質等級更高的設計單位完成

　　D、設計深度由設計單位酌定

　　【答案】B

　　【解析】P283“五、依法規(guī)范設計對建筑材料等的選用”第3行，無特殊要求，不得指定;有特殊要求，可以指定。

　　55、某建設工程項目施工過程中發(fā)生不可抗力時間，建筑物受損嚴重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月，關于損失承擔的說法，正確的是( )

　　A、工期不予順延 B、建筑物受損由施工企業(yè)承擔

　　C、施工機具損毀由施工企業(yè)自行承擔 D、施工人員受傷由建設單位承擔

　　【答案】C

　　【解析】P135“四、違約責任的免除”第2段。

　　56.某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工程質量不合格給建設單位造成較大損失，關于責任承擔的說法，正確的是( ).

　　A、建筑施工企業(yè)與掛靠個人承擔連帶賠償責任

　　B、掛靠的個人承擔全部責任

　　C、建筑施工企業(yè)承擔全部責任

　　D、建筑施工企業(yè)與掛靠個人按比例承擔責任

　　【答案】A

　　【解析】P105“二、承包單位違法行為應承擔的法律責任”第2段第3行，這個點已經(jīng)考過好幾次。

　　57、根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設工程施工前，應當對有關安全施工的技術要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明的是施工企業(yè)的( )。

　　A、負責項目管理的技術人員 B、項目負責人 C、技術負責人 D、安全員

　　【答案】A

　　【解析】P220第2~3行。

　　58、某施工合同約定以《建設工程價款結算暫行辦法》作為結算依據(jù)，該工程結算價約4000萬元，發(fā)包人應從接到承包人竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起( )天內(nèi)核對(審查)完畢并提出審查意見。

　　A.20 B.30 C、60 D.45

　　【答案】D

　　【解析】P293“(二)工程竣工結算審查期限”。

　　59.2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是( )。

　　A.趙先生2010年1月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書面勞動合同 B.張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作

　　C.王先生于1989年進入乙國有企業(yè)工作，2008年3月，該企業(yè)改制，王先生已年滿50歲

　　D.李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續(xù)訂勞動合同時，該企業(yè)將李女士提升為市場部部長

　　【答案】A

　　【解析】P137案例上一段。

　　60.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設單位不得壓縮( )工期

　　A定額 B標準 C法定 D合同

　　【答案】D

　　【解析】P252第一段。

　　61、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起( )日內(nèi)，將建設工程驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

　　A.5 B、15 C、10 D、30

　　【答案】B

　　【解析】P296“1Z307045竣工驗收備案的規(guī)定”標題下第1行。

　　62、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應當具備的條件不包括( )

　　A、完成建設工程設計和合同約定的各項內(nèi)容

　　B、有完整的技術檔案和施工管理資料

　　C、建設單位和施工企業(yè)已簽署工程結算文件

　　D、勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質量合格文件

　　【答案】C

　　【解析】P287倒數(shù)第一行起，命題熱點。

　　63、對于依法必須招標的工程建設項目，排名第一的中標候選人( )，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

　　A、提供虛假資質證明

　　B、向評標委員會成員行賄

　　C、因不可抗力提出不能履行合同

　　D、與招標代理機構串通

　　【答案】C

　　【解析】P95“(一)中標人的確定范圍”第2段第3行。

　　64.甲公司因與乙公司合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應訴，經(jīng)開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實體內(nèi)容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應為( )

　　A查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求

　　B仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴

　　C裁定駁回乙的上訴，維持原判決

　　D裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審

　　【答案】C

　　【解析】超綱，原題為2008年司法考試卷三36題。教材中無明確表述，根據(jù)最高人民法院關于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》(法發(fā)(92)22號)第148條：當事人一方向人民法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，對方當事人又應訴答辯的，視為該人民法院有管轄權。

　　65、甲省人民政府作出了批準該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復。其后，乙市規(guī)劃建設局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請求法律救濟。下列說法中，正確的是( )

　　A、住戶不得對乙市規(guī)劃建設局授予拆遷許可證的行為提起訴訟

　　B、住戶對甲省人民政府征用土地的批復不服，應當先申請復議再提起訴訟

　　C、住戶可以對乙市人民政府征用補償決定提起訴訟

　　D、住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設局授予丙拆遷許可證的行為

　　【答案】C

　　【解析】本題是2005年司法考試卷二44題，即使對司考的考生來說，也難了。為什么建造師考試會考這種坑爹的題，只能解釋為命題人因為自己會做這個題，得瑟起來hold不住了。AC，當事人認為行政機關具體行政行為侵犯自身合法權益的，可以提起行政復議或行政訴訟，A為行政許可，C為行政征用，均屬于具體行政行為。

　　B錯，注意本案中，作出具體行政行為的是乙市政府，甲省政府的批復不屬于具體行政行為。

　　66.建設單位委托設計單位進行設計工作，雙方?jīng)]有約定著作權的歸屬，圖紙由甲設計師完成，則圖紙的著作權歸( )

　　A建設單位和設計單位共同所有 B設計單位和甲設計師共同所有

　　C建設單位和甲設計師共同所有 D建設單位獨自所有

　　【答案】B

　　【解析】詳見07年一級第3題的解析。

　　67. 關于仲裁裁決效力的說法，正確的是( )

　　A、仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，一方當事人不履行，對方當事人可以向仲裁委員會申請強制執(zhí)行

　　B、仲裁裁決在所有《承認和執(zhí)行外國仲裁裁決公約》締約國或地區(qū)，不能直接承認和執(zhí)行

　　C、當事人向人民法院請求撤銷裁決決定的，該裁決書不發(fā)生法律效力

　　D、一裁終局，當事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的不予受理

　　【答案】D

　　68.某項工程2007年開工，2008年年底竣工驗收合格，該工程項目經(jīng)理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國家有關質量管理規(guī)定，造成了一般質量事故，關于王某的法律責任的說法，正確的是()

　　A、應追究王某的刑事責任 B、可追究王某的民事責任

　　C、不應追究王某的行政責任 D、應追究王某的勞動責任

　　【答案】B

　　69、甲企業(yè)向乙銀行借款100萬元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂3個月后，甲與乙協(xié)商，將貸款金額增加到150萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復。后甲到期不能償還債務。關于該案中的保證責任承擔的說法，正確的是( )

　　A、丙應承擔150萬元的保證責任，因為丙對甲和乙的通知未予答復，視為默認

　　B、丙不再承擔擔保責任，因為甲與乙變更合同條款未得到丙的同意

　　C、丙不再承擔保證責任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效

　　D、丙對100萬應承擔保證責任，增加的50萬元不承擔保證責任

　　【答案】D

　　【解析】本題超綱，易引起巨大爭議。因為根據(jù)《擔保法》24條：“債權人與債務人協(xié)議變更主合同的，應當取得保證人書面同意，未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔保證責任。保證合同另有約定的，按照約定(教材P36第4行)。”本題貌似應選B或C。但根據(jù)最高人民法院《關于適用<中華人民共和國擔保法>若干問題的解釋》(法釋〔2000〕44號)30條：“保證期間，債權人與債務人對主合同數(shù)量、價款、幣種、利率等內(nèi)容作了變動，未經(jīng)保證人同意的，如果減輕債務人的債務的，保證人仍應當對變更后的合同承擔保證責任;如果加重債務人的債務的，保證人對加重的部分不承擔保證責任。”本題應選D。

　　這是極重要的知識點，要怪也許不該怪命題人，教材作者寫擔保法，不應該不參考相應的擔保法解釋。

　　70.施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在( )的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。

　　A.建設單位或工程監(jiān)理單位

　　B.施工項目技術負責人

　　C.施工企業(yè)質量管理人員

　　D.質量監(jiān)督部門

　　【答案】A

　　【解析】P271倒數(shù)第2段。

　　二、多項選擇題(共30題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

　　71. 工程監(jiān)理單位和被監(jiān)理工程的( )有隸屬關系或其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監(jiān)理業(yè)務。

　　A、建設單位 B、造價咨詢單位

　　C、施工企業(yè) D、建筑材料、構配件供應單位 E、設備供應單位

　　【答案】CDE

　　【解析】P284倒數(shù)第2段，必考。

　　72. 根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，施工企業(yè)對作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓，應在( )之前。

　　A. 作業(yè)人員進入新的崗位 B. 作業(yè)人員進入新的施工現(xiàn)場

　　C. 企業(yè)采用新技術 D. 企業(yè)采用新工藝

　　E. 企業(yè)申請辦理資質延續(xù)手續(xù)

　　【答案】ABCD

　　【解析】本題考核P224“三”和“四”，這兩個點以往一級從未考過，二級考過一次。上課沒有講到這個點，是因為很難編制好的題型。這種題，看似輕描淡寫，但足以體現(xiàn)命題人的功力。

　　73. 根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理條例》，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應當具備的安全生產(chǎn)條件有( )。

　　A. 管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓并考核合格

　　B. 依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員繳納保險費

　　C. 保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入

　　D. 有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標準或行業(yè)標準的安全防護用具和安全防護服裝

　　E. 依法辦理了建筑工程一切險及第三者責任險.

　　【答案】ABCD

　　【解析】本題考核P212倒數(shù)第一段。A符合(6)，B符合(7)，C符合(2)，D符合(8)。

　　74. 下列義務中中，屬于建設工程監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要義務是( )

　　A、安全技術措施審查 B、安全設備合格審查

　　C、專項施工方案審查 D、施工招標審查 E、安全生產(chǎn)事故隱患報告

　　【答案】ACE

　　【解析】考核P256三個標題。監(jiān)理單位的法定安全監(jiān)理義務，有且僅有三項。要求全面把握。

　　75. 施工企業(yè)采購、租賃的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件，應當具有( )，并在進入施工現(xiàn)場前進行檢查。

　　A.生產(chǎn)(制造)許可證 B. 施工資質證書

　　C.產(chǎn)品銷售許可證 D. 施工許可證 E. 產(chǎn)品合格證

　　【答案】AE

　　【解析】P257倒數(shù)第1段。

　　76. 當事人可以向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決的情形有( )

　　A、沒有仲裁協(xié)議的

　　B、裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或仲裁委員會無權仲裁的

　　C、當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的

　　D、仲裁庭的組成或仲裁程序違法法定程序的

　　E、仲裁所依據(jù)的證據(jù)是偽造的

　　【答案】ABDE

　　【解析】P330正中間“一、申請撤消仲裁裁決的法定事由”。2009年二級法規(guī)考了不予執(zhí)行的6種情形，今年一級輪到考撤消的6種情形。注意，其中異同在第4、5兩項。對生效仲裁裁決的翻案有兩個程序：撤消仲裁裁決、不予執(zhí)行仲裁裁決。C，只能申請不予執(zhí)行而不得申請撤消。這個點我在建工之家答疑帖中詳細做過解析，精講時也舉過例子，對建造師要求高了點。

　　77. 根據(jù)《全國建筑市場各主體不良行為記錄認定標準》，屬于工程質量不良行為的有( )

　　A、允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程

　　B、將承攬的工程轉包或違法分包;

　　C、施工前未對有關安全施工的技術要求做出詳細說明的

　　D、未按照節(jié)能設計進行施工

　　E、未履行保修義務或拖延履行保修義務的

　　【答案】DE

　　【解析】P108正中間“一、施工單位不良行為記錄的認定標準”。A屬于資質不良，B屬于承攬業(yè)務不良,C屬于安全不良。

　　78.下列情形中，發(fā)包人應當承擔過錯責任的有( )。

　　A 發(fā)包人提供的設計圖紙有缺陷，造成工程質量缺陷.

　　B. 發(fā)包人提供的設備不符合強制標準，引發(fā)工程質量缺陷

　　C. 發(fā)包人直接指定分包人分包專業(yè)工程，分包工程發(fā)生質量缺陷

　　D. 發(fā)包人未組織竣工驗收擅自使用工程，主體結構出現(xiàn)質量缺陷

　　E. 發(fā)包人指定購買的材料、建筑構配件不符合強制性標準，造成工程質量缺陷

　　【答案】ABCE

　　【解析】P295第一段。

　　79. 根據(jù)《建筑法》，申請領取施工許可證應當具備的條件包括( )。

　　A. 建筑工程按照規(guī)定的權限和程序已批準開工報告

　　B. 已辦理該建筑工程用地批準手續(xù)

　　C. 城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經(jīng)取得規(guī)劃許可證

　　D. 已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)

　　E. 建設資金已經(jīng)落實

　　【答案】BCDE

　　【解析】最后幾題難度開始降低。但這時人因為筋疲力盡，難免疑神疑鬼，反而會漏選。

　　80 根據(jù)《建設工程質量管理條例》，具有法定最低保修期限的有( )。

　　A. 基礎設施工程 B. 設備安裝、裝修工程 C. 門禁監(jiān)控系統(tǒng)

　　D. 電氣管線、給排水管道工程 E. 供熱與供冷系統(tǒng)

　　【答案】ABDE

　　【解析】P297倒數(shù)第一段。

　　81. 根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，評標委員會對投標文件按廢標處理的情況有( )。

　　A無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權的代理人簽字或蓋章的

　　B. 投標人名稱或者組織結構與資格預審時不一致的

　　C. 投標人對同一招標項目按照招標文件的要求提交了兩個報價方案

　　D.未按招標文件要求提交投標保證金的

　　E.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體各方共同投標協(xié)議的

　　【答案】ABDE

　　【解析】P87第4段。

　　82. 下列工程建設標準條文中，經(jīng)國務院行政主管部門確定后，可作為強制性條文的有( )

　　A、直接涉及國家主權的條文 B、直接涉及人民生命財產(chǎn)安全的條文

　　C、直接涉及人體健康的條文 D、直接涉及環(huán)境保護的條文

　　E、直接涉及公共利益的條文

　　【答案】BCDE

　　【解析】P263倒數(shù)第一段。

　　83. 施工企業(yè)對建筑材料、建筑構配件和設備進行檢驗，通常應當按照( )進行，不合格的不得使用。

　　A. 工程設計要求 B. 企業(yè)標準 C. 施工技術標準 D. 通行慣例 E. 合同約定

　　【答案】ACE

　　【解析】P271“1Z307023對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的規(guī)定”標題下第2段。

　　84. 建設項目中防治污染的設施，必須與主體工程同時( )。

　　A. 立項 B. 竣工 C. 設計 D. 施工 E. 投產(chǎn)使用

　　【答案】CDE

　　【解析】本題考核環(huán)境保護設施的“三同時”制度。P181倒數(shù)第1段。

　　85. 根據(jù)施工企業(yè)要求對原工程進行變更的，說法正確的有( )

　　A、施工企業(yè)在施工中不得對原工程設計進行變更

　　B、施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設計的須經(jīng)工程師同意，延誤的工期不予順延

　　C、工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益，建設單位和施工企業(yè)另行約定分享

　　D、施工企業(yè)擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致的建設單位的損失由施工企業(yè)承擔，延誤的工期不予順延

　　E、施工企業(yè)自行承擔差 價時，對原材料、設備換用不必經(jīng)工程師同意

　　【答案】ABCD

　　【解析】考核《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999)通用條款第29.1~29.3款，法規(guī)教材中無明確表述，全靠基本法理推斷。

　　86. 關于工程質量檢測的說法，正確的有 ( )

　　A：檢測人員、檢測機構法定代表人或其授權簽字人都必須在檢測報告上簽字

　　B：工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的非營利性中介機構

　　C：檢測機構不得與建設單位有隸屬關系

　　D：檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構

　　E：檢測機構應當對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實性和準確性負責

　　【答案】ADE

　　【解析】P272正中間“(二)工程質量檢測單位的資質和檢測規(guī)定”。B不宜選，考核第一段第一句，認為檢測機構非營利沒有依據(jù)。A考核第三段第2句，正確。C考核第五段第2行，錯誤。D考核第五段第1句，正確。E考核P273第2行。

　　這個地方第一次考，應該考。

　　87. 根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，下列生產(chǎn)安全事故中，屬于較大生產(chǎn)安全事故的有( )。

　　A.2人死亡事故 B. 10人死亡事故 C.3人死亡事故

　　D. 20人重傷事故 E.1000萬元經(jīng)濟損失事故

　　【答案】CDE

　　【解析】P239倒數(shù)第2段。這里B，應認定為重大事故;E表述不嚴謹，應為“直接經(jīng)濟損失”。

　　88. 嚴某在某市A區(qū)新購一套住房，并請位于該市B區(qū)的裝修公司進行裝修;裝修人員不慎將水管弄破，導致該樓下住戶家具被淹毀;嚴某交涉未果，遂向該市B區(qū)法院起訴裝修公司，B區(qū)法院裁定將案件移送至A區(qū)法院，A區(qū)法院又將案件退回B區(qū)法院;關于本案管轄，說法正確的有( )

　　A、A區(qū)法院對該案有管轄權 B、嚴某有權向B區(qū)法院起訴

　　C、B區(qū)法院的移送管轄是錯誤的 D、A、B區(qū)法院均無管轄權

　　E、A區(qū)法院不接受移送，將案件退回B區(qū)法院是錯誤的

　　【答案】ABCE

　　【解析】P307~308。本題原題為2008年司法考試卷三82題，出的比較靈活，同時考核合同糾紛管轄、專屬管轄和移送管轄的基本概念。

　　首先，本案不屬于不動產(chǎn)糾紛，不適用專屬管轄。應按照普通的合同糾紛管轄處理，嚴某有權選擇在被告住所地B區(qū)或合同履行地A區(qū)法院起訴，因此ABC三項應選而D項錯誤。

　　其次，移送案件，法院認為不屬于本院管轄的，應當報請其上級法院指定管轄，不得再自行移送。

　　89. 根據(jù)有關擔保的法律規(guī)定，屬于不得抵押的財產(chǎn)有()。

　　A.土地所有權 B. 農(nóng)村集體宅基地土地使用權

　　C. 學校游泳館產(chǎn)權 D. 荒地承包經(jīng)營權 E. 被扣押的房屋

　　【答案】ABE

　　【解析】P37第2段。注意“(3)學校的教育設施不得抵押”，說明非教育設施可以抵押，這個點是司法考試?？嫉模ㄔ鞄熓堑谝淮慰?。

　　90. 關于租賃合同的說法，正確的有( )

　　A. 租賃必須轉讓所有權 B. 租賃期限超過20年的部分無效

　　C.租賃期限六個月以上的，應當采用書面形式

　　D. 交付租賃物是租賃合同的成立要件 E. 當事人未采用書面形式的，視為不定期租賃

　　【答案】BCE

　　【解析】A錯誤，租賃合同為設立用益物權的合同，這是其與買賣合同的本質區(qū)別。D錯誤，租賃合同為諾成合同，不以交付租賃物為要件。BCE考核 P170最下面“1.定期租賃”，注意E埋伏了一個巨大的陷阱：如果租賃期限為6個月以上，租賃合同為要式合同;如果租賃期限為6個月以內(nèi)，租賃合同為不要式合同。只有雙方口頭約定租賃7個月，則合同履行6個月以后，視為不定期租賃;而如果雙方口頭約定租賃期限為5個月，顯然為定期租賃。這里的邏輯比較搞，需要細心體會。

　　91. 施工企業(yè)乙經(jīng)建設單位甲同意，將部分非主體工程分包給施工企業(yè)丙，丙又將其中部分工程違法分包給施工企業(yè)丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索賠。關于責任承擔的說法，正確的有( )。

　　A. 甲有權要求乙承擔民事責任

　　B. 甲有權要求丙承擔民事責任

　　C.甲無權要求丁承擔民事責任

　　D. 乙向甲承擔民事責任后，有權向丙追償

　　E.丙向乙承擔民事責任后，有權向丁追償

　　【答案】ABDE

　　【解析】本題命題技術高超，體現(xiàn)了命題人出色的歸納能力。ABD考核P101“四、總分包的連帶責任”。C錯，考核法釋(2004)14號文第二十五條“因建設工程質量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟”，但也應強調(diào)，該條款已從新教材中刪除，無答題依據(jù)。E貌似沒有法律依據(jù)，其實正確，丙丁分包合同違法無效，應依照P129“(四)無效合同的法律后果”來處理：“無效合同，有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失”。

　　92. 當事人之間訂立有關設立不動產(chǎn)物權的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，該合同效力情形表現(xiàn)為( )。

　　A. 合同自成立時生效 B. 合同自辦理物權登記時生效

　　C. 未辦理物權登記合同無效 D. 未辦理物權登記不影響合同效力

　　E. 合同生效當然發(fā)生物權效力

　　【答案】AD

　　【解析】本題考核P21最上面第2段，物權效力與合同效力相區(qū)分原則：物權效力由物權法評價;合同效力由合同法評價。合同效力與物權效力無關，留意上課舉過的例子。

　　93. 根據(jù)《建設工程質量管理條例》，屬于違法分包的情形有( )

　　A、總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的

　　B、主體結構的勞務作業(yè)分包給具有相應資質的勞務分包企業(yè)的

　　C、建設工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設單位認可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成

　　D、施工總承包單位將建設工程的主體結構的施工分包給其他單位的

　　E、分包單位將承包的建設工程再分包的

　　【答案】ACDE

　　【解析】P104“四、轉包和違法分包的界定”。

　　94. 根據(jù)合同法相關規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權的期限應當自建設工程( )起計算。

　　A.合同訂立之日 B. 實際竣工之日

　　C.開工之日 D. 保修期屆滿之日 E.合同約定竣工之日

　　【答案】BE

　　【解析】P125第5行。

　　95. 下列關于投標保證金說法，正確的有( )

　　A、投標人應當按照招標文件的要求提交投標保證金

　　B、投標保證金是投標文件的有效組成部分

　　C、投標保證金的擔保形式應在招標文件中規(guī)定

　　D、投標保證金應當在投標截止時間前送達

　　E、投標保證金的金額一般由雙方約定

　　【答案】ABCD

　　【解析】P90最下面“(一)投標保證金的形式與金額”。

　　96. 根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，關于意外傷害保險的說法，正確的有()。

　　A. 意外傷害保險為非強制保險 B. 被保險人為從事危險作業(yè)人員

　　C. 受益人可以不是被保險人 D. 保險費由分包單位支付

　　E. 保險期限由施工企業(yè)根據(jù)實際自行確定

　　【答案】BC

　　【解析】本題考核P236“1Z306034辦理意外傷害保險的規(guī)定”標題下第2段。A錯誤，意外傷害險為法定強制保險;B正確。D錯誤，保險費由總承包單位承擔;E錯誤，意外傷害險保險期限法定，為開工日至竣工驗收合格。C超綱，但可以合理推斷。

　　97. 法人應當具備的條件有( )

　　A. 依法成立

　　B. 有自己的場所

　　C. 有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費

　　D. 有自己的名稱、組織機構

　　E. 能夠獨立承擔無限民事責任

　　【答案】ABCD

　　【解析】P10“一、法人應當具備的條件”。

　　98下列應由供應商承擔標的物損毀、滅失風險的情形有

　　A合同僅約定由供應商將貨物交給承運人運輸，供應商已將標的物發(fā)運，尚未到達約定的交付地點

　　B.合同約定在標的物所在地交貨，約定時間已過，施工企業(yè)仍未前往提貨

　　C.施工企業(yè)購買一批安全帽，供應商尚未交付

　　D.標的物已運抵交付地點，施工企業(yè)因標的物質量不合格而拒收貨物

　　E.供應商在交付標的物時未附產(chǎn)品使用說明書，施工企業(yè)已經(jīng)接收

　　99根據(jù)《勞動合同法》，用人單位在招用勞動者以及訂立勞動合同時，不得()

　　A.訂立無終止時間的勞動合同 B.要求勞動者提供擔保

　　C.向勞動者收取財物 D.約定競爭業(yè)限制條款

　　E.扣押勞動者的證件

　　100. 下列行為中，構成無因管理的有( )

　　A. 甲接受委托幫助他人保養(yǎng)施工機具

　　B. 乙見他人倉庫失火遂召集人員參加救火

　　C. 材料供應商丙將施工現(xiàn)場因中暑昏倒的農(nóng)民工送往醫(yī)院救治

　　D. 戊見門前馬路污水井蓋被盜，恐致路人跌傷，遂插樹枝以警示

　　E. 總承包單位結算時超付分包單位丁，丁明知該情況但未告知總承包單位

　　【答案】BC

　　【解析】本題考核P23“三、無因管理”的基本概念。無因管理，指沒有法律上的特定義務，也沒有受到他人委托，為避免他人利益受到損失，自覺為他人管理事務或提供服務。A不應選，因存在委托。E屬于不當?shù)美爭議極大，建議不選。

　　D原題為2008年司法考試卷三55題，我們先分析原題：

　　100.下列行為中，哪些構成無因管理：D.丁見門前馬路下水道井蓋被盜致路人跌傷，遂自購一井蓋鋪上。

　　原題中司法部給出的D為正確選項，我們可以這樣理解：這個人買井蓋是為了防止路人掉下去，從這個角度來說屬于公益，所以他不能找路人要錢。從這一點上來說不屬于無因管理。但是買井蓋防止路人掉下去這個事情從義務上來說應該屬于市政，無論有沒有一個人買井蓋，市政都負有這樣的義務。這個人替市政花了錢，理應要求市政支付必要費用。如果市政不給錢，相當于該市政花的錢他沒花，從這個角度來說，市政不當?shù)美恕?/p>

　　但本題中將購買井蓋改為插樹枝，情況就大不相同，我們都知道無因管理是債法規(guī)定的內(nèi)容，叫做“無因管理之債”。而債要求存在特定的相對人，本案中，我們發(fā)現(xiàn)這個人并未發(fā)生管理費用和直接損失，也不存在其可以主張費用的債務人。所以應推定這屬于公益行為，并不構成無因管理。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：如果您在此過程中遇到任何疑問，請登錄環(huán)球網(wǎng)校一級建造師頻道及考試論壇，隨時與廣大考生朋友們一起交流!

　　編輯推薦：

    一級建造師注冊相關問題答疑【匯總】

    2015年一級建造師《工程經(jīng)濟》精選考點匯總

    2015年一級建造師《工程經(jīng)濟》考點預習100條

    交流互動：一建微博|微信edu24ol_jzs1|QQ群72421116|各地一建QQ群