2011年一級建造師考試《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》考試真題
一、單項選擇題(共70題,每題1分,每題的備選項中,只有1個最符合題意)
1.不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定,新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由( )裁決。
A.國務(wù)院主管部門
B.最高人民法院
C.國務(wù)院
D.全國人大常委會
【答案】C
【解析】P6“(五)需要由有關(guān)機(jī)關(guān)裁決適用的情況”第2段。
2.某施工設(shè)備經(jīng)銷商規(guī)定其業(yè)務(wù)員按合同價5%提取獎金。業(yè)務(wù)員王某在與施工企業(yè)洽談時提出,合同定價遵守公司規(guī)定,但王某本人按每臺50元補(bǔ)貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意,遂與王某簽訂了訂貨合同,并將獲得的補(bǔ)貼款入賬。王某行為的法律定性是( )。
A.合法行為
B.無權(quán)代理
C.不正當(dāng)競爭
D.濫用代理權(quán)
【答案】A
【解析】原題為2006年司法考試卷三第5題。本題重點(diǎn)其實是考核《反不正當(dāng)競爭法》第八條(教材P92“三、投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)”第2行),非為考核無權(quán)代理或濫用代理權(quán)。由于反不正當(dāng)競爭法不屬于大綱要求內(nèi)容,本題應(yīng)作為超綱題對待。
注意“賬外暗中”給予對方回扣的,作為受賄處理。本案的補(bǔ)貼如實入賬,不得視為不正當(dāng)競爭行為。
3.被代理人因為向代理人授權(quán)不明確而給第三人造成的損失,應(yīng)( )。
A.由被代理人向第三人承擔(dān)責(zé)任,代理人承擔(dān)連帶責(zé)任
B.由被代理人獨(dú)自向第三人承擔(dān)責(zé)任
C.由第三人自己承擔(dān)損失
D.由代理人獨(dú)自向第三人承擔(dān)責(zé)任
【答案】A
【解析】P16倒數(shù)第4段。
4.施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押,向銀行借款100萬元,后來施工企業(yè)無力還貸,經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣,拍得的價款為150萬元,貸款的利息及違約金為20萬元,實現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用為10萬元,則拍賣后應(yīng)返還施工企業(yè)的款項為( )萬元。
A.10
B.20
C.30
D.50
【答案】B
【解析】P37“(三)抵押的效力”第一段。拍賣所得為150萬元。抵押權(quán)人就主債權(quán)100萬元,利息及違約金20萬元,實現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用10萬元優(yōu)先受償。
5.建設(shè)單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運(yùn)輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同,約定建設(shè)單位向該企業(yè)支付用地費(fèi)用,該企業(yè)向建設(shè)單位提供場地。在此合同中,建設(shè)單位擁有的權(quán)利是( )。
A.相鄰權(quán)
B.地役權(quán)
C.土地出租權(quán)
D.建設(shè)用地使用權(quán)
【答案】B
6.施工企業(yè)購買材料設(shè)備后交付承運(yùn)人運(yùn)輸,未按約定給付承運(yùn)費(fèi)用時,承運(yùn)人有權(quán)扣留足以清償其所欠運(yùn)費(fèi)的貨物,承運(yùn)人行使的是( )。
A.抵押權(quán)
B.質(zhì)權(quán)
C.留置權(quán)
D.所有權(quán)
【答案】C
7.在建工程的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的,由建設(shè)單位與施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任。該責(zé)任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于( )之債。
A.侵權(quán)
B.合同
C.無因管理
D.不當(dāng)?shù)美?/P>
【答案】A
8.施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料,應(yīng)當(dāng)在( )的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣,并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。
A.建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位
B.施工項目技術(shù)負(fù)責(zé)人
C.施工企業(yè)質(zhì)量管理人員
D.質(zhì)量監(jiān)督部門
【答案】A
【解析】P271倒數(shù)第2段。
9.因企業(yè)分立而新設(shè)立的建筑業(yè)企業(yè),其資質(zhì)等級應(yīng)按( )。
A.原企業(yè)的資質(zhì)等級確定
B.降低一級原企業(yè)的資質(zhì)等級確定
C.最低資質(zhì)等級核定
D.實際達(dá)到的資質(zhì)條件核定
【答案】D
【解析】P62“3.企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制的資質(zhì)辦理”第2段。
10.2011年2月,下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同,所在單位不同意,其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是( )。
A.趙先生2010年1月入職丁企業(yè)后,該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書面勞動合同
B.張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作
C.王先生于1989年進(jìn)入乙國有企業(yè)工作,2008年3月,該企業(yè)改制,王先生已年滿50歲
D.李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同,再次續(xù)訂勞動合同時,該企業(yè)將李女士提升為市場部部長
【答案】A
【解析】P137案例上一段。
11.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時間為( )
A、竣工驗收合格后
B、提交竣工驗收報告時
C、竣工驗收時
D、交付使用時
【答案】B
【解析】本題是命題熱點(diǎn)。P297“一、建設(shè)工程質(zhì)量保修書的提交時間及主要內(nèi)容”第一句。
12.某建設(shè)工程施工項目招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約擔(dān)保,中標(biāo)人拒絕提交,則應(yīng)( )。
A、按中標(biāo)無效處理
B、視為放棄投標(biāo)
C、按廢標(biāo)處理
D、視為放棄中標(biāo)項目
【答案】D
【解析】P96最上面“三、履約保證金”第三行。
13.王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天,其中3天屬于法定休假日,4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補(bǔ)休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費(fèi)合計( )元。
A、560
B、1360
C、800
D、1120
【答案】B
【解析】P148第3段。休息日安排勞動者加班,應(yīng)支付不低于200%的工資報酬;法定節(jié)假日安排工作的,支付不低于300%的工資報酬。
14.對于土方開挖工程,施工企業(yè)編制專項施工方案后,經(jīng)( )簽字后實施。
A、施工企業(yè)項目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師
B、施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人
C、施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師
D、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師
【答案】C
【解析】P229正中間“二、編制安全專項施工方案”第2行尾巴。本段落為命題熱點(diǎn),有三個要點(diǎn)應(yīng)把握,輪番命題:哪兩個人簽字?哪三類專項施工方案要經(jīng)過老師論證?誰組織老師論證?
15.當(dāng)分包工程發(fā)生安全事故給建設(shè)單位造成損失時,關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法,正確的是( )
A、建設(shè)單位可以要求分包單位和總承包單位承擔(dān)無限連帶責(zé)任
B、建設(shè)單位與分包單位無合同關(guān)系,無權(quán)向分包單位主張權(quán)利
C、總承包單位承擔(dān)責(zé)任超過其應(yīng)承擔(dān)份額的,有權(quán)向有責(zé)任的分包單位追償
D、分包單位只對總承包單位承擔(dān)責(zé)任
【答案】C
【解析】P101“四、總分包的連帶責(zé)任”,這題每年都考,但是有越出越爛的跡象。
16.甲公司向乙公司訂作一批預(yù)制板,乙開工不久,甲需要將預(yù)制板加厚,遂要求乙停止制作。關(guān)于甲權(quán)利義務(wù)的說法,正確的是( )
A、甲應(yīng)支付相應(yīng)部分報酬
B、甲不得中途要求乙停止制作
C、甲應(yīng)支付全部約定報酬
D、甲不用賠償乙的損失
【答案】A
【解析】P161最下面“3.依法賠償損失的義務(wù)”第一行。
17.下列責(zé)任種類中,屬于行政處罰的是( )
A、管制
B、賠償損失
C、返還財產(chǎn)
D、罰款
【答案】D
【解析】P45~46,A屬于刑罰,BC屬于民事責(zé)任,D屬于行政處罰。民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任種類的區(qū)分,每年考1分。
18.經(jīng)定作人同意,承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法,正確的是( )
A、第三人就完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)
B、承攬人不再承擔(dān)責(zé)任
C、承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔(dān)責(zé)任
D、承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)
【答案】D
【解析】P160下面“(二)承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動力完成所承攬的工作”第4行。
19.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達(dá)成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定:將乙所欠220萬元債務(wù)減少為200萬元,乙自協(xié)議生效之日起2個月內(nèi)還清。協(xié)議生效2個月后,乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中,正確的是()
A、甲可向法院申請恢復(fù)原判決的執(zhí)行
B、甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟
C、由法院執(zhí)行和解協(xié)議
D、由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行
【答案】A
【解析】P323正中間“(三)執(zhí)行和解”,考過4、5次了。
20.某項工程2007年開工,2008年年底竣工驗收合格,該工程項目經(jīng)理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國家有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定,造成了一般質(zhì)量事故,關(guān)于王某的法律責(zé)任的說法,正確的是()
A、應(yīng)追究王某的刑事責(zé)任
B、可追究王某的民事責(zé)任
C、不應(yīng)追究王某的行政責(zé)任
D、應(yīng)追究王某的勞動責(zé)任
【答案】無正確答案
【解析】本題不嚴(yán)密,考核P276“四、構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任”及 P81“七、注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質(zhì)量事故應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任”。
《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》72條規(guī)定:“違反本條例規(guī)定,注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師、監(jiān)理工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質(zhì)量事故的,責(zé)令停止執(zhí)業(yè)1年;造成重大質(zhì)量事故的,吊銷執(zhí)業(yè)資格證書,5年以內(nèi)不予注冊;情節(jié)特別惡劣的,終身不予注冊?!北緱l款規(guī)定了注冊執(zhí)業(yè)人員違法執(zhí)業(yè)的行政責(zé)任。本案中,王某的違法行為導(dǎo)致質(zhì)量事故發(fā)生,應(yīng)作出責(zé)令停止執(zhí)業(yè)1年的行政處罰,C錯。
《刑法》137條規(guī)定:“建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定,降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),造成重大安全事故的,對直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;后果特別嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金?!弊⒁?,本案中王某的違法執(zhí)業(yè)行為,并未構(gòu)成犯罪,因此,不承擔(dān)刑事責(zé)任。A錯。
D錯,法律責(zé)任中不存在勞動責(zé)任的說法。P141正中間“(二)用人單位可以單方解除勞動合同的規(guī)定”,《勞動合同法》39條規(guī)定,勞動者嚴(yán)重失職,營私舞弊,給用人單位造成重大損害的,用人單位可以隨時解除勞動合同。應(yīng)注意到:勞動合同的解除權(quán)是形成權(quán),并非債權(quán)請求權(quán),不能等同于一種民事懲戒措施。何況本案中,勞動者已經(jīng)離職,不存在隨時解除勞動合同的問題。
本題,命題人明顯是將B設(shè)置為正確選項。命題的依據(jù)是《侵權(quán)責(zé)任法》第6條或教材P45“一、民事責(zé)任的種類”第3行,“侵權(quán)責(zé)任是指行為人因過錯侵害他人人身、財產(chǎn)而依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任”。但本案不符合民事侵權(quán)的構(gòu)成要件,王某不是適格的責(zé)任承擔(dān)主體,我認(rèn)為建設(shè)單位可以就工程質(zhì)量問題向施工單位主張,而不同意那種建設(shè)單位可以直接要求項目經(jīng)理王某賠償損失的觀點(diǎn)。
也許命題人的理解是建設(shè)單位就質(zhì)量問題向施工單位主張后,施工單位可以依法向有過錯的勞動者追償。我也不同意,因為與大多數(shù)人理解相反,我國《勞動法》、《勞動合同法》從未規(guī)定過勞動者在工作中有過錯造成單位損失,單位可以要求賠償或追償?shù)闹贫?這不是法律漏洞,法律不作該規(guī)定自有道理。
21、關(guān)于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法,正確的是( )。
A、國家對環(huán)境噪聲污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實行淘汰制度
B、土石方施工階段,噪聲限值是晝間70分貝,夜間55分貝
C、打樁施工階段,噪聲限值是晝間80分貝,夜間禁止施工
D、在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi),禁止夜間進(jìn)行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。
【答案】A
【解析】P184,BC考核(一)第2段,A考核(二)第2段,D考核(三)第1段。
22、下列情形中,屬于施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)義務(wù)是( )。
A、對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議
B、接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)
C、發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)
D、拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險作業(yè)
【答案】B
【解析】P223,從業(yè)人員的義務(wù)有且僅有三項:遵章義務(wù)、培訓(xùn)義務(wù)、事故隱患報告義務(wù)。
23、對于依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項目,排名第一的中標(biāo)候選人( ),招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
A、提供虛假資質(zhì)證明
B、向評標(biāo)委員會成員行賄
C、因不可抗力提出不能履行合同
D、與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)串通
【答案】C
【解析】P95“(一)中標(biāo)人的確定范圍”第2段第3行。
24、某建設(shè)工程施工合同約定,合同工期為18個月,合同價款為2000萬元。建議單位在申請領(lǐng)取施工許可證時,應(yīng)當(dāng)?shù)轿坏慕ㄔO(shè)資金原則上不得少于( )萬元。
A、100
B、200
C、1000
D、600
【答案】D
【解析】P52倒數(shù)第一段。
25、關(guān)于建設(shè)工程分包的說法,正確的是( )
A、勞務(wù)作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可
B、承包單位可將其承包的全部工程進(jìn)行分包
C、建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工可以分包
D、建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程的承包人
【答案】A
【解析】P103倒數(shù)第6行。
26、某市政工程由于政府部門規(guī)劃調(diào)整,導(dǎo)致該工程停工達(dá)1年之久,施工企業(yè)擬讓該工程的項目經(jīng)理甲提擔(dān)任其他市政工程的項目經(jīng)理,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,關(guān)于甲任職的說法,正確的是( )。
A、甲不能同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理
B、經(jīng)建設(shè)單位同意,甲可以同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理
C、經(jīng)施工單位同意,甲可以同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理
D、經(jīng)建設(shè)主管部門同意,甲可以同時提任該兩個項目的項目經(jīng)理
【答案】B
【解析】P75正中間“(二)執(zhí)業(yè)崗位范圍”第1段。
27、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》,建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括( )
A、完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容
B、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料
C、建設(shè)單位和施工企業(yè)已簽署工程結(jié)算文件
D、勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質(zhì)量合格文件
【答案】C
【解析】P287倒數(shù)第一行起,命題熱點(diǎn)。
28、《安全生產(chǎn)許可證條例》的直接上位法立法依據(jù)是( )
A、安全生產(chǎn)法
B、憲法
C、建筑法
D、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例
【答案】A
【解析】超綱,《安全生產(chǎn)許可證條例》第一條規(guī)定:“為了嚴(yán)格規(guī)范安全生產(chǎn)條件,進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,防止和減少生產(chǎn)安全事故,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定,制定本條例。”這題如果改為“建設(shè)部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》的直接上位法依據(jù)”,那就漂亮了,而且教材上P212倒數(shù)第2段有。
29、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認(rèn)可,但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到合同約定的要求,則關(guān)于全部剝露、返工的費(fèi)用和工期處理的說法,正確的是( )。
A、費(fèi)用和工期損失全部由承包商承擔(dān)
B、費(fèi)用和工期損失全部由業(yè)主承擔(dān)
C、費(fèi)用由承包商承擔(dān),工期給予順延
D、費(fèi)用由業(yè)主承擔(dān),工期不順延
【答案】A
【解析】P120倒數(shù)第1行,本題與06年二級32題幾乎完全一樣。
30、施工企業(yè)根據(jù)材料供應(yīng)商寄送的價目表發(fā)出了一個建筑材料采購清單,后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達(dá)材料供應(yīng)商處,則該取消通知從法律上稱為( )
A、要約撤回
B、要約撤消
C、承諾撤回
D、承諾撤消
【答案】A
【解析】P117第一行。價目表為要約邀請,而材料采購單為要約。取消的通知先于要約達(dá)到或與要約同時到達(dá),為要約撤回。從今年教材和命題情況看,建造師考試對要約、承諾法律行為的要求已經(jīng)大幅降低。
31.甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同,并設(shè)定定金條款,則定金的最高限額應(yīng)為( )萬元.
A、10
B、30
C、50
D、20
【答案】D
【解析】P38正中間“四、定金”的第2段最后一句。命題熱點(diǎn)。
32.某建設(shè)工程項目中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同并備案的同時,雙方針對結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補(bǔ)充協(xié)議。后雙方因計價問題發(fā)生糾紛,遂訴至法院。法院此時應(yīng)該( )作為結(jié)算工程款的依據(jù)。
A、雙方達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議
B、雙方簽訂的備案合同
C、類似項目的結(jié)算價格
D、市場的平均價格
【答案】B
【解析】P87“(九)簽訂合同”第2段第4行。第一年考核陰陽合同,這是最簡單的考法。今后會逐步深入。
33、某場館工程的質(zhì)量保修書的保修期限中,符合行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的是( )
A、主體結(jié)構(gòu)工程為10年
B、供熱與供冷系統(tǒng)為3年
C、屋面防水工程為3年
D、有防滲漏要求的房間和內(nèi)外墻為2年
【答案】B
【解析】本題考核法定最低保修期,P297倒數(shù)第一段。供熱與供冷系統(tǒng)約定為3年,必定包含兩個完整的采暖期、供冷期,這個點(diǎn)精講時分析過。
34、建設(shè)單位應(yīng)自建設(shè)項目投入試生產(chǎn)之日起( )個月內(nèi),向有關(guān)部門申請該建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗收。
A、3
B、1
C、2
D、5
【答案】A
【解析】P290“三、建設(shè)工程環(huán)??⒐を炇铡钡?段。
35、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款,發(fā)包方?jīng)]有按期付款,承包方欲請求法院保護(hù)其民事權(quán)利,該訴訟時效期間應(yīng)從( )之日算起
A、第一次付款期限屆滿
B、最后一次付款期限屆滿
C、每次付款期限屆滿
D、提交工程款支付申請
【答案】B
【解析】P315倒數(shù)第3段。
36、甲企業(yè)向乙銀行借款100萬元,由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂3個月后,甲與乙協(xié)商,將貸款金額增加到150萬元,甲和乙通知了丙,丙未予答復(fù)。后甲到期不能償還債務(wù)。關(guān)于該案中的保證責(zé)任承擔(dān)的說法,正確的是( )
A、丙應(yīng)承擔(dān)150萬元的保證責(zé)任,因為丙對甲和乙的通知未予答復(fù),視為默認(rèn)
B、丙不再承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,因為甲與乙變更合同條款未得到丙的同意
C、丙不再承擔(dān)保證責(zé)任,保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效
D、丙對100萬應(yīng)承擔(dān)保證責(zé)任,增加的50萬元不承擔(dān)保證責(zé)任
【答案】D
【解析】本題超綱,易引起巨大爭議。因為根據(jù)《擔(dān)保法》24條:“債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同的,應(yīng)當(dāng)取得保證人書面同意,未經(jīng)保證人書面同意的,保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任。保證合同另有約定的,按照約定(教材P36第4行)。”本題貌似應(yīng)選B或C。但根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國擔(dān)保法>若干問題的解釋》(法釋〔2000〕44號)30條:“保證期間,債權(quán)人與債務(wù)人對主合同數(shù)量、價款、幣種、利率等內(nèi)容作了變動,未經(jīng)保證人同意的,如果減輕債務(wù)人的債務(wù)的,保證人仍應(yīng)當(dāng)對變更后的合同承擔(dān)保證責(zé)任;如果加重債務(wù)人的債務(wù)的,保證人對加重的部分不承擔(dān)保證責(zé)任。”本題應(yīng)選D。
這是極重要的知識點(diǎn),要怪也許不該怪命題人,教材作者寫擔(dān)保法,不應(yīng)該不參考相應(yīng)的擔(dān)保法解釋。
37、某建設(shè)工程項目施工過程中發(fā)生不可抗力時間,建筑物受損嚴(yán)重,部分施工機(jī)具損毀,施工人員受傷,工期拖延一個月,關(guān)于損失承擔(dān)的說法,正確的是( )
A、工期不予順延
B、建筑物受損由施工企業(yè)承擔(dān)
C、施工機(jī)具損毀由施工企業(yè)自行承擔(dān)
D、施工人員受傷由建設(shè)單位承擔(dān)
【答案】C
【解析】P135“四、違約責(zé)任的免除”第2段。
38、資質(zhì)許可機(jī)關(guān)的上級機(jī)關(guān),根據(jù)利害關(guān)系人的請求或者依據(jù)職權(quán),可以撤消建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是( )
A、企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的
B、資質(zhì)許可機(jī)關(guān)超越法定職權(quán)作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的
C、企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的
D、企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的
【答案】B
【解析】P79倒數(shù)第3段。
39、甲省人民政府作出了批準(zhǔn)該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復(fù)。其后,乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙公司拆遷許可證,拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服,欲請求法律救濟(jì)。下列說法中,正確的是( )
A、住戶不得對乙市規(guī)劃建設(shè)局授予拆遷許可證的行為提起訴訟
B、住戶對甲省人民政府征用土地的批復(fù)不服,應(yīng)當(dāng)先申請復(fù)議再提起訴訟
C、住戶可以對乙市人民政府征用補(bǔ)償決定提起訴訟
D、住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙拆遷許可證的行為
【答案】C
【解析】本題是2005年司法考試卷二44題,即使對司考的考生來說,也難了。為什么建造師考試會考這種坑爹的題,只能解釋為命題人因為自己會做這個題,得瑟起來hold不住了。AC,當(dāng)事人認(rèn)為行政機(jī)關(guān)具體行政行為侵犯自身合法權(quán)益的,可以提起行政復(fù)議或行政訴訟,A為行政許可,C為行政征用,均屬于具體行政行為。
B錯,注意本案中,作出具體行政行為的是乙市政府,甲省政府的批復(fù)不屬于具體行政行為。
40、某建設(shè)工程項目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故,負(fù)責(zé)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門上報的是( )
A、現(xiàn)場施工人員
B、分包單位
C、建設(shè)單位
D、總承包單位
【答案】D
【解析】P220倒數(shù)第3行,必考。
41.某施工合同中約定設(shè)備由施工企業(yè)自行采購。施工期間,建設(shè)單位要求施工企業(yè)購買某品牌設(shè)備,理由是該品牌設(shè)備的生產(chǎn)商與建設(shè)單位有長期合作關(guān)系,關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為,正確的是( ).
A.施工企業(yè)應(yīng)同意建設(shè)單位自行采購
B.設(shè)計單位提出此要求,施工企業(yè)就必須接受
C、建設(shè)單位以書面形式提出要求,施工企業(yè)就必須接受
D、施工企業(yè)可拒絕建設(shè)單位的要求
【答案】D
【解析】P99“1Z302020建設(shè)工程承包制度”第4段。
42.某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程,因工程質(zhì)量不合格給建設(shè)單位造成較大損失,關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法,正確的是( ).
A、建筑施工企業(yè)與掛靠個人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任
B、掛靠的個人承擔(dān)全部責(zé)任
C、建筑施工企業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任
D、建筑施工企業(yè)與掛靠個人按比例承擔(dān)責(zé)任
【答案】A
【解析】P105“二、承包單位違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任”第2段第3行,這個點(diǎn)已經(jīng)考過好幾次。
43、施工企業(yè)與保險代理人張某簽署了蓋有保險公司印章的工程保險合同,并足額繳付了保費(fèi),但張某表示需將保費(fèi)交回公司后才能簽發(fā)保單,后施工企業(yè)發(fā)生保險事故要求賠償時,保險公司稱張某已離職,且其未將保險合同和保費(fèi)交回公司。關(guān)于該案中責(zé)任承擔(dān)的說法,正確的是( )。
A、張某應(yīng)當(dāng)向施工企業(yè)賠償損失
B、施工企業(yè)補(bǔ)繳保費(fèi)后,保險公司方可賠償損失
C、保險公司找到張某追回保費(fèi)后,方可給予施工企業(yè)賠償
D、保險公司應(yīng)當(dāng)支付保險金,并可向張某追償
【答案】D
【解析】原題為2008年司法考試四川災(zāi)區(qū)延期考試卷三31題,考核表見代理。
44、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》,注冊機(jī)關(guān)對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為( )。
A、同時受聘于兩個或兩個以上單位的
B、被吊銷注冊證書,自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的
C、因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰,刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年的
D、年齡超過60歲的
【答案】B
【解析】P73倒數(shù)第一段。
45、關(guān)于設(shè)計單位的權(quán)利的說法,正確的是( )。
A、為節(jié)約投資成本,設(shè)計單位可不依據(jù)勘察成果文件進(jìn)行設(shè)計
B、有特殊要求的專用設(shè)備,設(shè)計單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應(yīng)商
C、設(shè)計單位有權(quán)將所承攬的工程交由資質(zhì)等級更高的設(shè)計單位完成
D、設(shè)計深度由設(shè)計單位酌定
【答案】B
【解析】P283“五、依法規(guī)范設(shè)計對建筑材料等的選用”第3行,無特殊要求,不得指定;有特殊要求,可以指定。
46、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息,施工企業(yè)請求法院判決建設(shè)單位返還墊資及利息時,根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預(yù)見的判決結(jié)果是( )。
A.返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息
B、認(rèn)定墊資違法,利息予以沒收
C、返還墊資但不支付利息
D、返還墊資并雙倍支付利息
【答案】C
【解析】P124“4.工程墊資的處理”。
47、某施工合同約定以《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》作為結(jié)算依據(jù),該工程結(jié)算價約4000萬元,發(fā)包人應(yīng)從接到承包人竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起( )天內(nèi)核對(審查)完畢并提出審查意見。
A.20
B.30
C、60
D.45
【答案】D
【解析】P293“(二)工程竣工結(jié)算審查期限”。
48、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》,建設(shè)工程施工前,應(yīng)當(dāng)對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明的是施工企業(yè)的( )。
A、負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員
B、項目負(fù)責(zé)人
C、技術(shù)負(fù)責(zé)人
D、安全員
【答案】A
【解析】P220第2~3行。
49、張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛,委托李律師全權(quán)代理訴訟,但未作具體的授權(quán)。則李律師在訴訟中有權(quán)實施的行為是( )。
A、提起反訴
B、提出和解
C、提出管轄權(quán)異議
D、部分變更訴訟請求
【答案】C
【解析】P309案例上一段。
50、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗收合格之日起( )日內(nèi),將建設(shè)工程驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。
A.5
B、15
C、10
D、30
【答案】B
【解析】P296“1Z307045竣工驗收備案的規(guī)定”標(biāo)題下第1行。
51.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或?qū)m検┕し桨甘欠穹瞎こ探ㄔO(shè)的( )標(biāo)準(zhǔn)。
A.推薦性
B.國家
C.強(qiáng)制性
D. 行業(yè)
【答案】C
【解析】P256“(一)”第1段,2010年剛剛考過的點(diǎn)。
52.根據(jù)《勞動合同法》,在勞務(wù)派遣用式方式中,訂立勞務(wù)派遣協(xié)議的主體是( )
A派遣單位與用工單位
B用工單位與勞動者
C用工單位與當(dāng)?shù)厝嗣裾?/P>
D派遣單位與勞動者
【答案】A
【解析】P144“(二)勞動合同與勞務(wù)派遣協(xié)議”第2段第一句。注意,本題是考核勞務(wù)派遣協(xié)議的主體,不是考核勞動合同的主體。
53.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》,建設(shè)單位不得壓縮( )工期
A定額
B標(biāo)準(zhǔn)
C法定
D合同
【答案】D
【解析】P252第一段。
54.生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每( )年修訂一次。
A 1
B2
C4
D3
【答案】D
【解析】P243“(六)應(yīng)急預(yù)案的修訂”第一行。
55.建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每( )應(yīng)至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格。
A半年
B二年
C一年
D三年
【答案】C
【解析】P224“二、每年至少進(jìn)行一次全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)”第一段。
56.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》,建設(shè)單位最遲應(yīng)當(dāng)在( )之前辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。
A竣工驗收
B簽訂施工合同
C進(jìn)場開工
D領(lǐng)取施工許可證
【答案】D
【解析】P280“六、依法辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)”第一段。
57.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴,乙應(yīng)訴,經(jīng)開庭審理,法院判決甲勝訴,乙對區(qū)法院的判決實體內(nèi)容無異議,卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴,要求據(jù)此撤銷一審判決,市中級法院的正確處理應(yīng)為( )
A查清事實后改判,駁回甲的訴訟請求
B仲裁協(xié)議如果有效,則裁定撤銷一審判別決,駁回甲的起訴
C裁定駁回乙的上訴,維持原判決
D裁定撤銷一審判決,發(fā)回原法院重審
【答案】C
【解析】超綱,原題為2008年司法考試卷三36題。教材中無明確表述,根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》(法發(fā)(92)22號)第148條:當(dāng)事人一方向人民法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議,人民法院受理后,對方當(dāng)事人又應(yīng)訴答辯的,視為該人民法院有管轄權(quán)。
58.建設(shè)單位委托設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計工作,雙方?jīng)]有約定著作權(quán)的歸屬,圖紙由甲設(shè)計師完成,則圖紙的著作權(quán)歸( )
A建設(shè)單位和設(shè)計單位共同所有
B設(shè)計單位和甲設(shè)計師共同所有
C建設(shè)單位和甲設(shè)計師共同所有
D建設(shè)單位獨(dú)自所有
【答案】B
【解析】詳見07年一級第3題的解析。
59.根據(jù)《建筑法》,領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期開工的,應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期,關(guān)于申請延期的說法,正確的是( )
A延期每次不超過3個月
B應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提出申請
C延期沒有次數(shù)限制
D超過延期時限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效
【答案】A
【解析】P53倒數(shù)第2段。
60.在全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的,必須經(jīng)( )批準(zhǔn)。
A縣級人民政府
B省級人民政府
C國務(wù)院
D省級文物行政部門
【答案】B
【解析】P207“(三)在文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶從事建設(shè)活動的相關(guān)規(guī)定”第5~6行。
61.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》,屬于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)序列的是( )
A工程總承包
B專業(yè)分包
C專業(yè)承包
D勞務(wù)承包
【答案】C
【解析】P59正中間“(一)施工企業(yè)的資質(zhì)序列”第一段。我國只有施工總承包資質(zhì),沒有工程總承包資質(zhì);只有專業(yè)承包,沒有專業(yè)分包;只有勞務(wù)分包,沒有勞務(wù)承包。
62. 關(guān)于仲裁裁決效力的說法,正確的是( )
A、仲裁裁決具有強(qiáng)制執(zhí)行力,一方當(dāng)事人不履行,對方當(dāng)事人可以向仲裁委員會申請強(qiáng)制執(zhí)行
B、仲裁裁決在所有《承認(rèn)和執(zhí)行外國仲裁裁決公約》締約國或地區(qū),不能直接承認(rèn)和執(zhí)行
C、當(dāng)事人向人民法院請求撤銷裁決決定的,該裁決書不發(fā)生法律效力
D、一裁終局,當(dāng)事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的不予受理
【答案】D
63. 某施工合同約定按固定價結(jié)算工程價款。完工后雙方無法就調(diào)價問題達(dá)成一致,施工企業(yè)起訴并請求進(jìn)行造價鑒定 。關(guān)于該案鑒定的說法,正確的是( )
A、鑒定申請應(yīng)當(dāng)在庭審結(jié)束前提出
B、鑒定報告由造價主管部門出具
C、法院對鑒定請求不予支持
D、鑒定期間計入審限
【答案】C
【解析】超綱??己俗罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛適用法律問題的解釋》(法釋(2004)14號)第二十二條:“當(dāng)事人約定按照固定價結(jié)算工程價款,一方當(dāng)事人請求對建設(shè)工程造價進(jìn)行鑒定的,不予支持”。新教材已經(jīng)刪除該知識點(diǎn)。
A錯,當(dāng)事人申請司法鑒定,應(yīng)在舉證期限內(nèi)提出;B錯,司法鑒定應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人共同委托或法院委托的司法鑒定機(jī)構(gòu)作出;D錯,鑒定期間不計入審限(超綱)。
64. 甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁,乙申請財產(chǎn)保全,要求扣押甲在中國某港口的一批設(shè)備,仲裁委員會對乙的申請的處理,正確的是( )
A、將乙的申請?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑壏ㄔ翰枚?/P>
B、不予受理,告知乙直接向有關(guān)法院提出申請
C、將乙的申請?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚?/P>
D、審查后,直接作出裁定,由設(shè)備所在地的法院執(zhí)行
【答案】A
【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件的證據(jù)、財產(chǎn)保全”第一段。為2005年司法考試卷三第47題,原題為“中國甲公司與某國乙公司”,題目都抄錯了,這里如果不是涉外仲裁,應(yīng)選擇C。
民訴258條:“當(dāng)事人申請采取財產(chǎn)保全的,中華人民共和國的涉外仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)事人的申請,提交被申請人住所地或財產(chǎn)所在地的中級人民法院裁定。”
65. 根據(jù)《合同法》,下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是( )
A:某教授與施工企業(yè)約定培訓(xùn)一次,但因培訓(xùn)當(dāng)天臨時有急事,便讓自己的博士生代為授課
B:甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人,便打電話通知了乙
C:建設(shè)單位到期不能支付工程款,書面通知施工企業(yè)其乙將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人,請施工企業(yè)向第三人主張債權(quán)
D:監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位
【答案】B
【解析】AC錯,債務(wù)轉(zhuǎn)移需債權(quán)人同意;B正確,債權(quán)轉(zhuǎn)讓須通知債務(wù)人,但無須債務(wù)人同意。D錯誤,監(jiān)理合同依法不得轉(zhuǎn)讓。
66. 關(guān)于建設(shè)工程施工承包聯(lián)合體的說法,正確的是( )
A. 聯(lián)合體的資質(zhì)等級按照聯(lián)合體中資質(zhì)等級較高的單位確定
B. 聯(lián)合體屬于非法人組織
C. 聯(lián)合體各方獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任
D. 聯(lián)合體的成員可以對同一工程單獨(dú)投標(biāo)
【答案】B
【解析】P93~94.
67. 仲裁裁決書自( )之日起發(fā)生法律效力。
A. 發(fā)出
B. 當(dāng)事人收到
C. 申請撤銷期限屆滿
D. 作出
【答案】D
【解析】P329“四、仲裁裁決”第一段最后一句。
68. 根據(jù)《民事訴訟法》,申請仲裁裁決強(qiáng)制執(zhí)行的期間( )
A、6個月
B、1年
C、2年
D、3年
【答案】C
【解析】P330倒數(shù)第6行。
69. 關(guān)于投標(biāo)有效期的說法,正確的是( )
A、投標(biāo)有效期延長通知送達(dá)投標(biāo)人時,該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金期限隨之延長
B、投標(biāo)人同意延長投標(biāo)有效期的,不得修改投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容
C、投標(biāo)有效期內(nèi),投標(biāo)文件對投標(biāo)人和招標(biāo)人具有合同約束力
D、投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件,投標(biāo)保證金應(yīng)予退還
【答案】B
【解析】P90“(四)投標(biāo)有效期”,這些地方不是靠背書能解決的,都需要理解。
70. 安全生產(chǎn)許可證的有效期為( )年
A、1
B、2
C、3
D、5
【答案】C
【解析】P213倒數(shù)第5行。
二、多項選擇題(共30題,每題2分,每題的備選項中,有2個或2個以上符合題意,至少有1個錯項。錯選,本題不得分;少選,所選的每個選項得0.5分)
71. 當(dāng)事人可以向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決的情形有( )
A、沒有仲裁協(xié)議的
B、裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或仲裁委員會無權(quán)仲裁的
C、當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的
D、仲裁庭的組成或仲裁程序違法法定程序的
E、仲裁所依據(jù)的證據(jù)是偽造的
【答案】ABDE
【解析】P330正中間“一、申請撤消仲裁裁決的法定事由”。2009年二級法規(guī)考了不予執(zhí)行的6種情形,今年一級輪到考撤消的6種情形。注意,其中異同在第4、5兩項。對生效仲裁裁決的翻案有兩個程序:撤消仲裁裁決、不予執(zhí)行仲裁裁決。C,只能申請不予執(zhí)行而不得申請撤消。這個點(diǎn)我在建工之家答疑帖中詳細(xì)做過解析,精講時也舉過例子,對建造師要求高了點(diǎn)。
72. 根據(jù)《全國建筑市場各主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》,屬于工程質(zhì)量不良行為的有( )
A、允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程
B、將承攬的工程轉(zhuǎn)包或違法分包;
C、施工前未對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求做出詳細(xì)說明的
D、未按照節(jié)能設(shè)計進(jìn)行施工
E、未履行保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)的
【答案】DE
【解析】P108正中間“一、施工單位不良行為記錄的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”。A屬于資質(zhì)不良,B屬于承攬業(yè)務(wù)不良,C屬于安全不良。
73. 關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法,正確的有 ( )
A:檢測人員、檢測機(jī)構(gòu)法定代表人或其授權(quán)簽字人都必須在檢測報告上簽字
B:工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)是具有獨(dú)立法人資格的非營利性中介機(jī)構(gòu)
C:檢測機(jī)構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系
D:檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機(jī)構(gòu)
E:檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)
【答案】ADE
【解析】P272正中間“(二)工程質(zhì)量檢測單位的資質(zhì)和檢測規(guī)定”。B不宜選,考核第一段第一句,認(rèn)為檢測機(jī)構(gòu)非營利沒有依據(jù)。A考核第三段第2句,正確。C考核第五段第2行,錯誤。D考核第五段第1句,正確。E考核P273第2行。
這個地方第一次考,應(yīng)該考。
74. 工程監(jiān)理單位和被監(jiān)理工程的( )有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的,不得承擔(dān)該項建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù);
A、建設(shè)單位
B、造價咨詢單位
C、施工企業(yè)
D、建筑材料、構(gòu)配件供應(yīng)單位
E:設(shè)備供應(yīng)單位
【答案】CDE
【解析】P284倒數(shù)第2段,必考。
75. 嚴(yán)某在某市A區(qū)新購一套住房,并請位于該市B區(qū)的裝修公司進(jìn)行裝修;裝修人員不慎將水管弄破,導(dǎo)致該樓下住戶家具被淹毀;嚴(yán)某交涉未果,遂向該市B區(qū)法院起訴裝修公司,B區(qū)法院裁定將案件移送至A區(qū)法院,A區(qū)法院又將案件退回B區(qū)法院;關(guān)于本案管轄,說法正確的有( )
A、A區(qū)法院對該案有管轄權(quán)
B、嚴(yán)某有權(quán)向B區(qū)法院起訴
C、B區(qū)法院的移送管轄是錯誤的
D、A、B區(qū)法院均無管轄權(quán)
E、A區(qū)法院不接受移送,將案件退回B區(qū)法院是錯誤的
【答案】ABCE
【解析】P307~308。本題原題為2008年司法考試卷三82題,出的比較靈活,同時考核合同糾紛管轄、專屬管轄和移送管轄的基本概念。
首先,本案不屬于不動產(chǎn)糾紛,不適用專屬管轄。應(yīng)按照普通的合同糾紛管轄處理,嚴(yán)某有權(quán)選擇在被告住所地B區(qū)或合同履行地A區(qū)法院起訴,因此ABC三項應(yīng)選而D項錯誤。
其次,移送案件,法院認(rèn)為不屬于本院管轄的,應(yīng)當(dāng)報請其上級法院指定管轄,不得再自行移送。
76. 下列工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)條文中,經(jīng)國務(wù)院行政主管部門確定后,可作為強(qiáng)制性條文的有( )
A、直接涉及國家主權(quán)的條文
B、直接涉及人民生命財產(chǎn)安全的條文
C、直接涉及人體健康的條文
D、直接涉及環(huán)境保護(hù)的條文
E、直接涉及公共利益的條文
【答案】BCDE
【解析】P263倒數(shù)第一段。
77. 下列義務(wù)中中,屬于建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要義務(wù)是( )
A、安全技術(shù)措施審查
B、安全設(shè)備合格審查
C、專項施工方案審查
D、施工招標(biāo)審查
E、安全生產(chǎn)事故隱患報告
【答案】ACE
【解析】考核P256三個標(biāo)題。監(jiān)理單位的法定安全監(jiān)理義務(wù),有且僅有三項。要求全面把握。
78. 根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》,屬于違法分包的情形有( )
A、總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的
B、主體結(jié)構(gòu)的勞務(wù)作業(yè)分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)的
C、建設(shè)工程總承包合同中未有約定,又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可,承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成
D、施工總承包單位將建設(shè)工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的
E、分包單位將承包的建設(shè)工程再分包的
【答案】ACDE
【解析】P104“四、轉(zhuǎn)包和違法分包的界定”。
79. 根據(jù)施工企業(yè)要求對原工程進(jìn)行變更的,說法正確的有( )
A、施工企業(yè)在施工中不得對原工程設(shè)計進(jìn)行變更
B、施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設(shè)計的須經(jīng)工程師同意,延誤的工期不予順延
C、工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益,建設(shè)單位和施工企業(yè)另行約定分享
D、施工企業(yè)擅自變更設(shè)計發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的建設(shè)單位的損失由施工企業(yè)承擔(dān),延誤的工期不予順延
E、施工企業(yè)自行承擔(dān)差價時,對原材料、設(shè)備換用不必經(jīng)工程師同意
【答案】ABCD
【解析】考核《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-1999)通用條款第29.1~29.3款,法規(guī)教材中無明確表述,全靠基本法理推斷。
80. 下列關(guān)于投標(biāo)保證金說法,正確的有( )
A、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求提交投標(biāo)保證金
B、投標(biāo)保證金是投標(biāo)文件的有效組成部分
C、投標(biāo)保證金的擔(dān)保形式,應(yīng)在招標(biāo)文件中規(guī)定
D、投標(biāo)保證金應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前送達(dá)
E、投標(biāo)保證金的金額一般由雙方約定
【答案】ABCD
【解析】P90最下面“(一)投標(biāo)保證金的形式與金額”。
81. 施工企業(yè)乙經(jīng)建設(shè)單位甲同意,將部分非主體工程分包給施工企業(yè)丙,丙又將其中部分工程違法分包給施工企業(yè)丁。后丁因工作失誤致使工程不合格,甲欲索賠。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法,正確的有( )。
A. 甲有權(quán)要求乙承擔(dān)民事責(zé)任
B. 甲有權(quán)要求丙承擔(dān)民事責(zé)任
C.甲無權(quán)要求丁承擔(dān)民事責(zé)任
D. 乙向甲承擔(dān)民事責(zé)任后,有權(quán)向丙追償
E.丙向乙承擔(dān)民事責(zé)任后,有權(quán)向丁追償
【答案】ABDE
【解析】本題命題技術(shù)高超,體現(xiàn)了命題人出色的歸納能力。ABD考核P101“四、總分包的連帶責(zé)任”。C錯,考核法釋(2004)14號文第二十五條“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟”,但也應(yīng)強(qiáng)調(diào),該條款已從新教材中刪除,無答題依據(jù)。E貌似沒有法律依據(jù),其實正確,丙丁分包合同違法無效,應(yīng)依照P129“(四)無效合同的法律后果”來處理:“無效合同,有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失”。
82. 根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》,關(guān)于意外傷害保險的說法,正確的有()。
A. 意外傷害保險為非強(qiáng)制保險
B. 被保險人為從事危險作業(yè)人員
C. 受益人可以不是被保險人
D. 保險費(fèi)由分包單位支付
E. 保險期限由施工企業(yè)根據(jù)實際自行確定
【答案】BC
【解析】本題考核P236“1Z306034辦理意外傷害保險的規(guī)定”標(biāo)題下第2段。A錯誤,意外傷害險為法定強(qiáng)制保險;B正確。D錯誤,保險費(fèi)由總承包單位承擔(dān);E錯誤,意外傷害險保險期限法定,為開工日至竣工驗收合格。C超綱,但可以合理推斷。
83. 關(guān)于租賃合同的說法,正確的有( )
A. 租賃必須轉(zhuǎn)讓所有權(quán)
B. 租賃期限超過20年的部分無效
C.租賃期限六個月以上的,應(yīng)當(dāng)采用書面形式
D. 交付租賃物是租賃合同的成立要件
E. 當(dāng)事人未采用書面形式的,視為不定期租賃
【答案】BC
【解析】A錯誤,租賃合同為設(shè)立用益物權(quán)的合同,這是其與買賣合同的本質(zhì)區(qū)別。D錯誤,租賃合同為諾成合同,不以交付租賃物為要件。BCE考核P170最下面“1.定期租賃”,注意E埋伏了一個巨大的陷阱:如果租賃期限為6個月以上,租賃合同為要式合同;如果租賃期限為6個月以內(nèi),租賃合同為不要式合同。只有雙方口頭約定租賃7個月,則合同履行6個月以后,視為不定期租賃;而如果雙方口頭約定租賃期限為5個月,顯然為定期租賃。這里的邏輯比較搞,需要細(xì)心體會。
84. 根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》,評標(biāo)委員會對投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理的情況有( )。
A無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權(quán)的代理人簽字或蓋章的
B. 投標(biāo)人名稱或者組織結(jié)構(gòu)與資格預(yù)審時不一致的
C. 投標(biāo)人對同一招標(biāo)項目按照招標(biāo)文件的要求提交了兩個報價方案
D.未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的
E.聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議的
【答案】ABDE
【解析】P87第4段。
85. 施工企業(yè)采購、租賃的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件,應(yīng)當(dāng)具有( ),并在進(jìn)入施工現(xiàn)場前進(jìn)行檢查。
A.生產(chǎn)(制造)許可證
B. 施工資質(zhì)證書
C.產(chǎn)品銷售許可證
D. 施工許可證
E. 產(chǎn)品合格證
【答案】AE
【解析】P257倒數(shù)第1段。
86. 根據(jù)合同法相關(guān)規(guī)定,承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程( )起計算。
A.合同訂立之日
B. 實際竣工之日
C.開工之日
D. 保修期屆滿之日
E.合同約定竣工之日
【答案】BE
【解析】P125第5行。
87. 根據(jù)有關(guān)擔(dān)保的法律規(guī)定,屬于不得抵押的財產(chǎn)有()。
A.土地所有權(quán)
B. 農(nóng)村集體宅基地土地使用權(quán)
C. 學(xué)校游泳館產(chǎn)權(quán)
D. 荒地承包經(jīng)營權(quán)
E. 被扣押的房屋
【答案】ABE
【解析】P37第2段。注意“(3)學(xué)校的教育設(shè)施不得抵押”,說明非教育設(shè)施可以抵押,這個點(diǎn)是司法考試常考的,但建造師是第一次考。
88. 施工企業(yè)被建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗,通常應(yīng)當(dāng)按照( )進(jìn)行,不合格的不得使用。
A. 工程設(shè)計要求
B. 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
C. 施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
D. 通行慣例 E. 合同約定
【答案】ACE
【解析】P271“1Z307023對建筑材料、設(shè)備等進(jìn)行檢驗檢測的規(guī)定”標(biāo)題下第2段。
89. 建設(shè)項目中防治污染的設(shè)施,必須與主體工程同時( )。
A. 立項
B. 竣工
C. 設(shè)計
D. 施工 E. 投入使用
【答案】CDE
【解析】本題考核環(huán)境保護(hù)設(shè)施的“三同時”制度。P181倒數(shù)第1段。
90. 根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》,下列生產(chǎn)安全事故中,屬于較大生產(chǎn)安全事故的有( )。
A.2人死亡事故
B. 10人死亡事故
C.3人死亡事故
D. 20人重傷事故
E.1000萬元經(jīng)濟(jì)損失事故
【答案】CDE
【解析】P239倒數(shù)第2段。這里B,應(yīng)認(rèn)定為重大事故;E表述不嚴(yán)謹(jǐn),應(yīng)為“直接經(jīng)濟(jì)損失”。
91.下列情形中,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任的有( )。
A 發(fā)包人提供的設(shè)計圖紙有缺陷,造成工程質(zhì)量缺陷.
B. 發(fā)包人提供的設(shè)備不符合強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn),引發(fā)工程質(zhì)量缺陷
C. 發(fā)包人直接指定分包人分包專業(yè)工程,分包工程發(fā)生質(zhì)量缺陷
D. 發(fā)包人未組織竣工驗收擅自使用工程,主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷
E. 發(fā)包人指定購買的材料、建筑構(gòu)配件不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),造成工程質(zhì)量缺陷
【答案】ABCE
【解析】P295第一段。
92. 法人應(yīng)當(dāng)具備的條件有( )
A. 依法成立
B. 有自己的場所
C. 有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費(fèi)
D. 有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)
E. 能夠獨(dú)立承擔(dān)無限民事責(zé)任
【答案】ACD
【解析】P10“一、法人應(yīng)當(dāng)具備的條件”。
93. 當(dāng)事人之間訂立有關(guān)設(shè)立不動產(chǎn)物權(quán)的合同,除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外,該合同效力情形表現(xiàn)為( )。
A. 合同自成立時生效
B. 合同自辦理物權(quán)登記時生效
C. 未辦理物權(quán)登記合同無效
D. 未辦理物權(quán)登記不影響合同效力
E. 合同生效當(dāng)然發(fā)生物權(quán)效力
【答案】AD
【解析】本題考核P21最上面第2段,物權(quán)效力與合同效力相區(qū)分原則:物權(quán)效力由物權(quán)法評價;合同效力由合同法評價。合同效力與物權(quán)效力無關(guān),留意上課舉過的例子。
94. 下列行為中,構(gòu)成無因管理的有( )
A. 甲接受委托幫助他人保養(yǎng)施工機(jī)具
B. 乙見他人倉庫失火遂召集人員參加救火
C. 材料供應(yīng)商丙將施工現(xiàn)場因中暑昏倒的農(nóng)民工送往醫(yī)院救治
D. 戊見門前馬路污水井蓋被盜,恐致路人跌傷,遂插樹枝以警示
E. 總承包單位結(jié)算時超付分包單位丁,丁明知該情況但未告知總承包單位
【答案】BC
【解析】本題考核P23“三、無因管理”的基本概念。無因管理,指沒有法律上的特定義務(wù),也沒有受到他人委托,為避免他人利益受到損失,自覺為他人管理事務(wù)或提供服務(wù)。A不應(yīng)選,因存在委托。E屬于不當(dāng)?shù)美?。D爭議極大,建議不選。
D原題為2008年司法考試卷三55題,我們先分析原題:
下列行為中,哪些構(gòu)成無因管理:
D. 丁見門前馬路下水道井蓋被盜致路人跌傷,遂自購一井蓋鋪上。
原題中司法部給出的D為正確選項,我們可以這樣理解:這個人買井蓋是為了防止路人掉下去,從這個角度來說屬于公益,所以他不能找路人要錢。從這一點(diǎn)上來說不屬于無因管理。但是買井蓋防止路人掉下去這個事情從義務(wù)上來說應(yīng)該屬于市政,無論有沒有一個人買井蓋,市政都負(fù)有這樣的義務(wù)。這個人替市政花了錢,理應(yīng)要求市政支付必要費(fèi)用。如果市政不給錢,相當(dāng)于該市政花的錢他沒花,從這個角度來說,市政不當(dāng)?shù)美恕?/P>
但本題中將購買井蓋改為插樹枝,情況就大不相同,我們都知道無因管理是債法規(guī)定的內(nèi)容,叫做“無因管理之債”。而債要求存在特定的相對人,本案中,我們發(fā)現(xiàn)這個人并未發(fā)生管理費(fèi)用和直接損失,也不存在其可以主張費(fèi)用的債務(wù)人。所以應(yīng)推定這屬于公益行為,并不構(gòu)成無因管理。
95. 根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》,企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證,應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件有( )。
A. 管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格
B. 依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險,為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)
C. 保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入
D. 有職業(yè)危害防治措施,并為作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝
E. 依法辦理了建筑工程一切險及第三者責(zé)任險.
【答案】ABCD
【解析】本題考核P212倒數(shù)第一段。A符合(6),B符合(7),C符合(2),D符合(8)。
96. 根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》,具有法定最低保修期限的有( )。
A. 基礎(chǔ)設(shè)施工程
B. 設(shè)備安裝、裝修工程
C. 門禁監(jiān)控系統(tǒng)
D. 電氣管線、給排水管道工程
E. 供熱與供冷系統(tǒng)
【答案】ABDE
【解析】P297倒數(shù)第一段。
97. 根據(jù)《建筑法》,申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件包括( )。
A. 建筑工程按照規(guī)定的權(quán)限和程序已批準(zhǔn)開工報告
B. 已辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)
C. 城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經(jīng)取得規(guī)劃許可證
D. 已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)
E. 建設(shè)資金已經(jīng)落實
【答案】BCDE
【解析】最后幾題難度開始降低。但這時人因為筋疲力盡,難免疑神疑鬼,反而會漏選。
98. 根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》,施工企業(yè)對作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn),應(yīng)在( )之前。
A. 作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位
B. 作業(yè)人員進(jìn)入新的施工現(xiàn)場
C. 企業(yè)采用新技術(shù)
D. 企業(yè)采用新工藝
E. 企業(yè)申請辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù)
【答案】ABCD
【解析】本題考核P224“三”和“四”,這兩個點(diǎn)以往一級從未考過,二級考過一次。上課沒有講到這個點(diǎn),是因為很難編制好的題型。這種題,看似輕描淡寫,但足以體現(xiàn)命題人的功力。
2012年一級建造師課程報名>>> 2012年二級建造師課程報名>>>
2012年一級建造師課程免費(fèi)試聽>>> 2012年二級建造師課程免費(fèi)試聽>>>
更多相關(guān)新聞: 建造師論壇 一級建造師頻道 二級建造師頻道
最新資訊
- 歷年一級建造師考試真題PDF下載2024-11-10
- 一級建造師歷年真題和解析在哪可以下載?2024-11-07
- 免費(fèi)領(lǐng)??!2024年一級建造師真題及考情解析2024-11-04
- 一級建造師考后福利:近三年真題及解析大放送2024-10-08
- 2024年一建實務(wù)考試真題解析,9月10日19時開播2024-09-10
- 2024年一級建造師《機(jī)電實務(wù)》案例題真題及答案解析2024-09-09
- 2024一級建造師《機(jī)電實務(wù)》多選題真題及詳細(xì)解析2024-09-09
- 一建2024《機(jī)電實務(wù)》考試單選題真題及解析公布2024-09-09
- 2024一建《水利實務(wù)》案例題真題及詳細(xì)答案解析2024-09-09
- 一建2024《水利實務(wù)》考試多選題真題及答案公布2024-09-09